二安一分华润电力东风商用车屋顶分布式光伏发电项目充电桩专业分包采购计划任务任务

招标编号：

**建工二安华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目充电桩工程专业分包工程项目

招 标 文 件

招 标 人：****点击查看
目录

第一卷 招标公告

第二卷 投标人须知

第三卷 投标文件格式

第四卷 评标办法

第五卷 合同条款及格式

第六卷 招标工程量清单

第一卷 招标公告

**建工二安华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目

充电桩工程专业分包工程招标公告

1 招标条件

本招标项目**建工二安华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目充电桩工程专业分包工程以批准建设, 招标人为****点击查看,建设资金来源自筹 ,项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

建设地点：**省**市**商用车厂区

建设规模:1、**快充站两套，含16个充电车位及配套停车棚。

2、**7kW立柱式交流充电桩40套，慢充项目要接入且满足使用华润电力自有底层平台（支持小桔标准直连协议和云快充V1.5协议）

要求工期: 30日历天。

招标范围:详见工程量清单。

3 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，且企业资质等级达到国家建设行政主管部门 认定的电力工程施工总承包三级（及以上）资质， ****点击查看能源局颁发的《承装（修、试）电力施工许可证》，许可类别和等级：承装四级、承修四级、承试四级（及以 上）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理 须具备机电工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证 书（B 类），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2 业绩要求:无要求。

3.3 本次招标 不接受 联合体投标。

4 投标报名

凡有意参加投标者，请于 2025年6 月 23日17时 00 分至 2025年6月 28 日17:时00分，由潜在****点击查看集团数字采购平台上（网址：https://yc.****点击查看.com/）下载招标文件和图纸（如网站无法下载资料时请联系招标负责人）。

5 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年7月 14日下午17 时 30 分， ****点击查看集团数字采购平台上（网址：https://yc.****点击查看.com/）线上开标。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6 评标方式

综合评估法

7 发布公告的媒介

本次招标公****点击查看集团数字采购平台上（网址：https://yc.****点击查看.com/）上发布。

8 联系方式

名 称：****点击查看

地 址：**市晨华路3号

联系人：梁经理

电 话：186****点击查看5591

2025年 6 月 23 日

第二卷 投标人须知

投标人须知前附表

序号	名称	主要内容
1	招 标 人	名 称：****点击查看 地 址：**市晨华路3号 联系人：梁经理 电 话：186****点击查看5591
3	项目名称	**建工二安华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目充电桩工程专业分包工程
4	招标方式	√ 公开招标，资格后审 □ 公开招标，资格预审 □ 邀请招标
5	资金来源	自筹100%
6	项目地点	**省**市**商用车厂区
7	工程概况	建筑规模:1、**快充站两套，含16个充电车位及配套停车棚。 2、**7kW立柱式交流充电桩40套，要求投标单位明确单套价格，慢充项目要接入且满足使用华润电力自有底层平台（支持小桔标准直连协议和云快充V1.5协议）。
8	招标范围	充电站土建、停车棚、充电桩设备（充电桩、终端、箱式变压器、电缆、线缆、辅助电源、网线等）采购施工、设计、协调等。
9	工期要求	30个日历天（8月初具备充电能力，8月20日要建成投入使用）。
10	质量要求	符合国家质量验收标准
11	投标人资格和要求	投标人必须具备的资格和要求： 1.资质要求：1）投标人为中华人民**国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的权利。 2）投标人应具有如下资质： ① 具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。 ②****点击查看能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级：承装四级、承修四级、承试四级 2. 业绩要求：无 3.项目经理要求：具有二级建造师注册资格证书（机电工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（ B 类）。 4.安全要求：施工单位须具有有效的安全生产许可证。 5.联合体投标人：不允许。 6.信誉要求：投标人不在以下网站公示的失信行为处置期和处置范围内： 1）被国家企业信用信息公示系统网站（www.****点击查看.cn）列入严重违法失信企业名单； 2****点击查看信息中心“信用中国”网（www.****点击查看.cn）列入失信惩戒名单； 3）被最高法中国执行信息公开网（zxgk.****点击查看.cn）列入失信被执行人清单； 4）被中****点击查看管理部网站（www.****点击查看.cn）列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”； 5****点击查看政府采购网（www.****点击查看.cn）列入严重违法失信行为记录名单； 投标人需在投标文件中提供在以上网站中的查询结果，查询结果应为网站自动生成的PDF报告电子版。 7.专利要求：设备设计方案如采用专利，投标人必须持有相关有效专利证书及其具有创造性专利评价报告，或者相关专利授权。 8.其他要求：无。
12	投标人不得存在的其他情形	按照《****点击查看集团供应商失信行为处置标准》的规定，****点击查看集团列为失信供应商的，在限制期限内取****点击查看集团招标投标活动的资格。
13	备选方案	□ 允许 √ 不允许
14	投标有效期	投标截止时间起45天
15	分包	不允许
16	偏离	不允许
17	装订要求	无
18	投标保证金	投标保证金额：0元人民币。
19	标书获取 时间和地点	见招标公告/投标邀请书
20	现场踏勘	□不组织√ 统一组织，踏勘时间、地点及联系方式以招标文件澄清的方式另行通知
21	澄清（答疑）	投标人提出问题的截止时间：投标截止日期10日前 招标人答疑时间：投标截止日期7日前 平台运营方在招标人答疑时间内，将标前澄清（答疑）文件（招投标软件制作的电子版****点击查看集团数字采购平台上发布，并通知所有购买招标文件的投标人，投****点击查看集团数字采购平台领取澄清（答疑）文件。
22	投标预备会	□ 召开 √ 不召开 时 间： 地 点：
23	开标方式	采用单信**标方式，投标报价文件、商务文件和技术文件同时开标。
24	投标截止时间和 投标文件递交地点	见招标公告/投标邀请书
25	开标时间和地点	见招标公告/投标邀请书
26	限价	√无 □最高限价 （大写：） □限定总价 （大写：）
27	评标办法	综合评估法
28	述标	√ 不组织 □ 组织 述标内容： 述标时间要求：
29	投标人 重点注意事项	1、招标文件中若有与本前附表不一致的，以本前附表为准。 2、若招标文件中有列举品牌、厂家等内容的条款要求，投标人可以提供所列举品牌、厂家或等同及以上的其他品牌、厂家；投标人若提供所列举品牌、厂家之外的其他品牌、厂家，需要提交相关的技术性能、应用业绩、认证情况等证明文件，****点击查看委员会评审。 3、投标人如有招标文件《第一卷 投标人须知》第3.4.6条所规定的情形之一的，招标人有权不予退还投标保证金。 4、投标人须对招标文件《第三卷 评标办法》第2.2条初步评审内容进行响应，不符合要求的，评标委员会有权否决其投标。 5、未在招标公告/投标邀请书指定媒介/网站/平台上购买招标文件的投标人，其投标文件将被拒收。 6、投标人应在规定的投标截止时间前完成加密投标文件上传，并应在规定的开标解密时****点击查看集团数字采购平台（网址：https://yc.****点击查看.com/）并进入网上开标大厅解密投标文件。投标人未在规定的投标截止时间前完成投标文件上传，或未及时解密投标文件，或加密投标文件解密失败后未及时上传非加密投标文件，均视为投标人放弃投标。 8、投标人如有单位名称变更或法定代表人变更的，应及时更新CA锁相关信息后再提交投标文件；如不能及时更新CA锁相关信息，应在投标文件其他材料中提交工商登记变更说明材料及法定代表人授权书。投标人未及时更新CA锁相关信息，或未提交工商登记变更说明材料及法定代表人授权书的，评标委员会可否决其投标。 9、对弄虚作假、串通投标的投标人，招标人有权将其列入不良供应商名单。 10、 踏勘说明： 时间：各投标人应于 2025 年 6 月 28 日 8 时 地点：**省**市，具体提前联系项目现场人员。 联系人：韦工 联系电话：0772-****点击查看558。 注：车辆、食宿及相关安全风险由各投标人自行承担。

1.总 则

1.1 定义

1.1.1 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 平台运营方：见投标人须知前附表。

1.1.3 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人的资格和要求见前附表。

1.1.6 中标人：采****点击查看委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

1.1.7 采购委员会：由招标人按一定的程序和要求而组建的机构，负责领导招标工作。

1.1.8 评标委员会：由招标人或其委托的平台运营方熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

1.1.9 甲方：招标人或招标****点击查看公司。

1.1.10 乙方：在招投标阶段称为投标人，在中标以后签订和执行合同阶段称为乙方或承包商。

1.1.11 技术支持方（如有）：为本项目的标的与投标人签订了技术转让**协议书的技术提供者。

1.1.12 工程设计单位（如有）：负责本招标项目的工程设计单位。

1.2 资金来源

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格和要求

1.4.1投标人资格和要求：见投标人须知前附表。招标文件其他部分对投标人资格和要求与本条款相矛盾的，以本条款为准。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 信息保密

参与投标活动的各方对招标文件和投标文件中的商业和技术等未公开发布知识产权信息，未经相应权属人同意，不得对外透露，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

投标人提交的投标文件（含支持文件和印刷的文献）、投标保函以及投标人和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写，如使用其他语言书写需同时提供中文的翻译本，并以中文的翻译本为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。

1.9 投标货币

投标人投标货币为人民币。

1.10 现场踏勘

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11 偏离

1.11.1 投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

1.11.2 投标文件对招标文件未提出偏差的条款,均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按差异表的格式分商务差异和技术差异统一汇总说明，投标人所提偏差以差异表为准。投标文件可能因招标人不接受差异或投标人提出的附加条件被否决。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

第一卷 投标人须知

第二卷 投标文件格式

第三卷 评标办法

第四卷 合同条款

第五卷 技术规范及要求

2.1.2根据本卷第1.11款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时****点击查看集团数字采购平台进行网上提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清****点击查看集团数字采购平台通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3投标人应****点击查看集团数字采购平台领取澄清文件。澄清文件一经平台发出，视为投标人已经收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 至投标截止日前，招标人有依法以补充通知的方式修改招标文件的权利。这种修改可能是招标人主动提出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。

2.3.2招标人可以书面形式修改招标文件，如修改的内容影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，****点击查看集团数字采购平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3投标人应****点击查看集团数字采购平台领取修改文件。修改文件一经平台发出，视为投标人已经收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

1、报价文件

2、商务文件

3、技术文件

具体详见第二卷投标文件格式。

3.2 投标报价要求

3.2.1 报价原则：制作投标报价文件时需要按招标范围报价，投标人的投标报价应当包括完成招标范围内所确定的全部工作内容所需的全部费用。

3.2.2 投标人的投标报价中应包含的完成本标段所需缴纳的一切税费。

3.2.3 投标人确认，是在充分理解和了解所有招标资料以及同本工程项目有关的所有的地质、地理、气候等自然状况和周围环境状况以及在现行法律、法规、政策的情况下作出的投标报价。

3.2.4 投标报价须为投标人按照招标文件要求一次性报出的、唯一的最终价格，除招标文件合同条款规定的价格调整外，该价格在投标有效期内固定不变。招标人不接受投标人任何形式的二次报价。

3.2.5 投标人的投标报价不得低于其个别成本。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，****点击查看委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.2.6投标人除投标函及投标价格表可以填写投标价格外，投标文件其他部分（包含空白价格表等）不得出现报价内容。

3.2.7 其他要求：详见第二卷、报价说明 。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期要求：详见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 在原投标有效期结束前，出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。

3.4 资格审查资料

3.4.1 招标人对投标人的资格进行审查。

3.4.2 资格审查主要审查投标人是否具备履行合同的能力。

3.4.3招标人有权对投标人或中标人提供的资质材料进行核对，若经核对投标人提供的资质证书不属实或投标人发现在投标后不再具备相应资质的，招标人有权取消其投标资格或中标资格。

3.4.4招标人在资格审查过程中对投标人的资格文件有疑问的，可以要求投标人提供证据予以证明，投标人未在招标人确定的期限内提供有效证据的，招标人可以否决投标人的投标资格。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 若使用纸质投标文件则纸质投标文件须用不退色的材料书写或打印。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权代表人签字确认。

4.投标

4.1 投标文件的密封与标记

投标人应当按照招****点击查看集团数字采购平台的要求使用CA锁加密投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式：****点击查看集团数字采购平台（网址：https://yc.****点击查看.com/），上传加密投标文件(***.sztf)。当加密投标文件无法使用CA解密或解密失败时，投标人应及时上传非加密投标文件，并在规定的开标解密时间内完成。

4.2.3 投标文件递交截止时间以后，投标人所递交的投标文件不得撤销。

4.2.4 投标人未在规定的投标截止时间前完成投标文件上传，或未及时解密投标文件，或加密投标文件解密失败后未及时上传非加密投标文件，均视为投标人放弃投标。

4.3 投标文件的补充、修改、撤回和撤销

4.3.1 投标截止时间前，投标人可撤回上传的投标文件，修改或重新制作投标文件进行上传

4.3.2 若需要补充、修改投标文件。应先撤回已上传的投标文件，在进行补充、修改后重新上传

4.3.3 投标人撤回已提交的投标文件且未在截止时间之前重新上传投标文件的视为放弃投标。

4.4 投标截止时间

见投标人须知前附表

4.5 拒收投标文件的情况

发生下列情况之一者，招标人将拒收投标文件：

4.5.1 在投标截止时间后提交的投标文件（加密投标文件解密失败后上传的非加密投标文件除外）。

4.5.2 投标文件未按本卷第4.1条的规定进行加密（加密投标文件解密失败后上传的非加密投标文件除外）；

4.5.3 未在招标公告/投标邀请书指定媒介/网站/平台上购买招标文件的投标人所递交的投标文件。

5.开标

5.1 开标时间：见投标人须知前附表。

5.2 开标地点：见投标人须知前附表。

5.3 采用一步开标方式，投标报价文件、商务文件和技术文件同时提交、同时解密、同步提取。

5.4 开标步骤：

（1）投标****点击查看集团数字采购平台（网址：https://yc.****点击查看.com/）并进入开标大厅参加开标会议，投标人进入开标大厅即自动签到，未签到的投标人，其投标文件将不能解密。

（2）投标人对投标文件进行解密，若投标文件解密失败，则启用应急方案，由投标人在规定时间内完成未加密的投标文件上传，若超时未完成上传则视为放弃投标。

（3）解密完成后，系统结合评标评审内容对商务文件、技术文件和报价文件进行同步提取并自动公布结果，包括投标人名称、标段名称、投标报价，以及招标人认为适当的其他内容。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标****点击查看委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的平台运营方熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三卷“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

7.授予合同

7.1 中标通知

根据定标结果，招标人/平台运****点击查看集团数字采购平台（网址：https://yc.****点击查看.com/）向中标人发出《中标通知书》，中标人自行下载。

7.2 签约与中标通知

中标人在接到《中标通知书》后，必须在规定的时间内，准时派法定代表人或其授权代表人到指定地点按招标文件规定的合同条款和格式与招标人签订合同。合同价格、合同条款、技术要求和合同范围等不得与中标状态有实质性改变。

7.3 履约保证金

7.3.1中标人按招标文件“第四卷 合同条款”中相关规定及期限向招标人提交履约保证金。未按合同约定提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，中标人应承担违约责任并赔偿由此给招标人带来的损失。

7.3.2 履约保证金的规定详见“第四卷 合同条款”。

7.4 合同生效

合同生效条件：见“第四卷 合同条款”。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2****点击查看委员会评审否决所有投标的。

（3）根据本卷第3.3条规定，同意**投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后，投标人仍少于3****点击查看委员会评审后所有投标被否决的，根据国家相关规定，依法需要核准或者审批的项目，报原核准或审批机构批准后可不再招标，其他项目，招标人可依法不再招标。

9.纪律与保密

9.1 从投标截止日期开始，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与上述工作无关的单位和个人。

9.2 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

9.3 投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

9.4 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

9.5 投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

9.6 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

第三卷 投标文件格式

目 录

一、投标函

二、报价说明

三、投标价格表

四、廉洁合规承诺书

五、投标人法定代表人授权书

六、投标人关于资格的声明函

七、投标人需要同步的文件

八、投标人资质证书等有关材料

九、投标人管理体系认证证书

十、投标人无行贿犯罪行为证明文件

十一、投标人信誉证明文件

十二、投标人认为需要提交的其他文件和资料

十三、施工组织设计

十四、投标人响应情况索引表

十五、其他技术资料

一、投标函

投标函

致：招标人

1、我方已仔细研究了 （项目名称）、（标段）、（招标编号） 的招标文件的全部内容，愿意以人民币大写 元（￥） 的投标总报价，按合同草案、规范、图纸以及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷，并承诺除了在商务差异表和技术差异表中明示的偏差外，我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，满足招标文件要求的工期、质量标准。其中：

质量： ；

工期（交货期）： ；

项目负责人： 见投标文件技术部分 。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （￥） 。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在贵方发出中标通知书之日起三十日内，按照招标文件和我方的投标文件订立书面合同；

（2）我方承诺按照招标文件规定向招标人所属合同签约主体递交履约保函。

（3）我方同意招标文件《第一卷 投标人须知》第3.4.6款关于不退还投标保证金的规定。

（4）我方将按照招标文件的具体规定签订合同及EHS管理协议书（如有），并且严格履行合同及EHS管理协议书（如有）义务，为工程提供优质的服务。

（5）在合同履行期间，我方保证不因任何原因而拖欠人工工资，否则由此造成的一切后果（包括对贵方造成的损失或带来的不良影响等）均由我方承担，与贵方无关。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、投标有效期：投标截止时间起45天。在此期限期满之前的任何时间，本投标函一直对我方具有约束力，并随时被接受。

7、在贵我双**式签订和执行一份正式的合同之前，本投标函连同贵方书面的中标通知书，应构成贵我双方之间有约束力的合同；如果我方中标，本投标函在上述期限后至合同签字并在贵方收****点击查看银行保函期间仍然有效，我方将受此约束。

8、我方在此确认：除投标文件商务差异表和技术差异表所列内容外，我方全部接受招标文件所附的合同条款的全部内容，并愿意完全按照该合同条款与贵方签订和执行合同而不对该合同条款要求任何修改。

9、我方在此确认，我方投标报价完全响应招标文件和标前及开标澄清答疑的全部内容及要求，并且已充分考虑各种影响造价因素，报价中已充分考虑到了投标期与合同履行期的差异变化以及存在的各种商业风险，投标报价为不低于成本价的报价。

10、投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

11、我方理解贵方并不一定非得接受最低报价的投标或贵方可能收到的任何投标书的约束，对此我方不质询、不申辩。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

12、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

13、本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：

日期：

二、报价说明

报价说明（格式）

参照招标文件《第一卷 投标人须知》“3.2投标报价”，投标人自行填写。

投标人：

日期：

三、投标价格表

投标价格表（格式）

投标人（公章）：

日期：

四、廉洁合规承诺书

廉洁合规承诺书

一、不向**建工员工及其亲属和其他特定关系人赠送礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

二、不向**建工员工及其亲属和其他特定关系人出借钱款、住房、车辆等财物。

三、不向**建工员工及其亲属和其他特定关系人提供可能影响公正履职的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

四、不替**建工员工及其亲属和其他特定关系人支付或报销任何费用。

五、不替**建工员工及其亲属和其他特定关系人代持股份。

六、不与**建工员工或者其他单位和个人串通投标或者串通报价，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

七、不与**建工员工就标底、其他供应商的响应文件等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

八、不违法转包、分包项目。

九、严格执行合同约定，不弄虚作假。

十、如实向**建工方通报本单位股东和员工与**建工方存在亲属或者其他特定关系的情况。

发现本单位人员有违反上述行为的，及时制止、批评教育；发现**建工员工有索贿、受贿行为的，坚决拒绝，并向**建工相关领导或纪检监察部门举报。

举报电话：

举报邮箱：

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

五、投标人法定代表人授权书

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称: （项目名称+标段名称）

日期:

致: （招标人名称）

（投标人名称） ,系中华人民**国合法企业,法定地址 。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名、****点击查看公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签署的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

注：附法定代表人和被授权人身份证扫描件

法定代表人（签章或签名）:

投 标 人（公章）:

六、投标人关于资格的声明函

﹒投标人关于资格的声明函（格式）

致：（招标人）

为响应贵方 年 月 日的（招标编号）投标邀请，我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人：

日期： 年 月 日

七、投标人需要同步的文件

投标人基本情况表

投标人名称
注册地址						邮政编码
联系方式	联系人					电 话
	传 真					网 址
组织结构
法定代表人	姓名		技术职称					电话
技术负责人	姓名		技术职称					电话
成立时间			员工人数：
企业资质等级			其中	项目经理
营业执照号				高级职称人员
注册资金				中级职称人员
****点击查看银行				初级职称人员
基本账户账号				技 工
经营范围
备注

附：

序号	证书名称	查看
1	统一社会信用代码

近年财务状况表

近年财务****点击查看事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的电子文件，具体要求见投标人须知

年度	说明	查看

八、投标人资质证书等有关材料

8.1投标人资质证书等有关材料

8.2拟委派项目经理无在建工程承诺函

我公司参加的 **建工二安华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目充电桩工程专业分包工程 (以下简称“本工程”)施工投标活动。现我公司慎重承诺：

拟派项目经理 无在建工程，无已中标未开工的项目，在本项目建设期间不得同时担任其他建设项目的项目经理或负责人。如果****点击查看委员会评定为第一或第二中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标等监管机构核实，确认拟派项目经理不符合以上承诺描述，由我方承担投标失败等一切风险。

九、投标人管理体系认证证书

﹒投标人质量保证体系说明及质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书

【注：招标人根据实际情况增减】

十、投标人无行贿犯罪行为证明文件

投标人（含联合体投标的成员单位）及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内无行贿犯罪行为的证明文件

投标人须提供在“中国裁判文书网”（wenshu.****点击查看.cn）上的行贿案件刑事判决书的查询结果

十一、投标人信誉证明文件

投标人不在以下网站公示的失信行为处置期和处置范围内：

1）被国家企业信用信息公示系统网站（www.****点击查看.cn）列入严重违法失信企业名单；

2****点击查看信息中心“信用中国”网（www.****点击查看.cn）列入失信惩戒名单；

3）被最高法中国执行信息公开网（zxgk.****点击查看.cn）列入失信被执行人清单；

4）被中****点击查看管理部网站（www.****点击查看.cn）列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；

5****点击查看政府采购网（www.****点击查看.cn）列入严重违法失信行为记录名单；

投标人需在此提供以上网站中的查询结果，查询结果应为网站自动生成的PDF报告电子版。

十二、施工组织设计

3.1本工程施工方案及施工组织设计

投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必需的图表、文字说明书等资料

3.2本工程计划开、竣工日期和施工进度表

投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用关键路线网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

3.3临时设施布置及临时用地表

3.3.1临时设施布置

投标人应根据工程需要建设临建设施，自行解决施工用水、用电，材料堆放及生活、生产设施场地等，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

3.3.2临时用地表

用 途	面积（平方米）	位 置	需用时间
合 计

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

3.4安全体系

投标人应提交本工程自身的安全体系、主安全网络和确保本工程施工的安全措施。

3.5质保体系

投标人应提交本工程自身的质量保证体系和适用本工程的质量手册和质量保证措施。

3.6本工程的工程质量目标及具体实施措施。

十三、投标人响应情况索引表

（一）初步评审响应表

序号	评审方式	评审因素	评审标准	投标文件响应简述	索引页页码或章节	备注
1	形式评审	投标人名称
		投标人法定代表人授权书
		…
2	资格评审	资质要求
		业绩要求
		项目经理要求
		信誉要求
		其他要求
		…
3	响应性评审	交货时间/工期
		投标有效期
		合同条款
		…

（二）资信、信誉评分响应表

序号	评审因素	标准分	投标文件响应简述	索引页码或章节	备注

（三）技术评分响应表

序号	评审因素	标准分	投标文件响应简述	索引页码或章节	备注

（四）商务评分响应表

序号	评审因素	标准分	投标文件响应简述	索引页码或章节	备注

十四、其他技术资料

其他技术资料

表1 投标人各级管理、技术人员情况及拟投入本工程的管理、技术人员情况。各级管理、技术人员应增填技术职称及岗位资质两项内容。表内计划用于本工程的主要人员应落实并能长期驻现场。其经历填写应突出与本工程同等工程的职务与经历。

表2 投标人近3年已完成类似工程项目情况（并提供合同扫描件，含工程范围、签字页）。

表3 投标人拟推荐项目经理简历、执业资格证书、身份证扫描件。

表4 现场踏勘证明。

表1 各级管理、技术人员情况及拟投入本工程的管理、技术人员情况

人 数					技术人员				工 人
管理人员					行政人员				其 他
公司领导情况：
姓名	年龄		职务/职称/岗位资质					本公司从事施工经验
主要技术人员情况：
姓名	年龄		职务/职称/岗位资质					本公司从事施工经验
计划用于本工程的人员：
姓 名	建议职务			经历			负责过的主要工程（形式与规模）			职称/岗位资质 (附上复印件)

表2 已完类似工程项目情况（过去X年中）

业主名称	项目名称、所在地及类别	监理单位	合同金额与签字日期	在项目中参与的百分比	合同是否圆满并按期完成	质量与安全	证明文件（业绩合同封面、工作及供货范围、合同签字页、移交生产签证记录等）
							（附后）
							（附后）
							（附后）
							（附后）

说明：请附上签约合同协议书的复印件、获奖证书复印件和已完工程的质量回访记录或项目法人反馈意见，作为评标的依据。

表3 拟推荐项目经理简历及业绩证明

姓名		性别		年龄
学校及专业		职务		职称
参加工作时间		从事项目经理年限		项目经理级别

拟任项目经理已完类似工程项目（20 年 月1日至投标截止日期前）

业主名称	项目名称、所在地及类别	监理单位	合同金额与签字日期	证明人 （业主/监理）	证明人职务	联系方式（手机或座机）	项目经理业绩证明文件
							（附后）
							（附后）
							（附后）

注： 1、提供的项目经理业绩证明资料中，应有能清楚体现项目经理任职证明、合同范围、工程竣工验收单等具体内容，用以证明该工程项目为推荐的项目经理业绩。

2、须提供拟推荐项目经理的执业资格证书、身份证扫描件。

表4 现场踏勘证明（如果不统一组织踏勘，请直接删除此证明）
项目名称
标段编号
拟建工程地址
投标人
踏勘单位（投标人）声明： 本单位已对本标段的现场进行了踏勘，已充分理解和了解拟建工程及其所在地域的地表、地上情况，以及相关的政策、基础设施、配套设施、地理、地质、气候、环境等情况。 本单位愿意参加投标并提出报价。
踏勘组织单位：****点击查看****点击查看公司（盖单位公章） 踏勘组织联系人：

第四卷 评标办法

评标办法（综合评估法）

序号	评审方式		评审因素						评审标准
1	评标方法		中标候选人排序方法						综合评估法
2	形式评审		投标人名称						与营业执照、资质证书、相关证件一致。
			投标人法定代表人授权书						投标人法定代表人授权书必须加盖公章，或由投标人法定代表人签字（或签章）。
3	资格评审		资质要求						1）投标人为中华人民**国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的权利。 2）投标人应具有如下资质： ① 具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。 ②****点击查看能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级：承装四级、承修四级、承试四级。
			业绩要求						无
			项目经理要求						具有二级建造师注册资格证书（机电工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（ B 类）。
			安全要求						施工单位须具有有效的安全生产许可证。
			联合体投标人						不允许。
			信誉要求						投标人不在以下网站公示的失信行为处置期和处置范围内： 1）被国家企业信用信息公示系统网站（www.****点击查看.cn）列入严重违法失信企业名单； 2****点击查看信息中心“信用中国”网（www.****点击查看.cn）列入失信惩戒名单； 3）被最高法中国执行信息公开网（zxgk.****点击查看.cn）列入失信被执行人清单； 4）被中****点击查看管理部网站（www.****点击查看.cn）列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”； 5****点击查看政府采购网（www.****点击查看.cn）列入严重违法失信行为记录名单； 投标人需在投标文件中提供在以上网站中的查询结果，查询结果应为网站自动生成的PDF报告电子版。
4	响应性评审		工期						符合第一卷“投标人须知”规定
			投标有效期						符合第一卷“投标人须知”规定
			合同条款						付款方式、履约保函、交货方式、合同争议解决方式和地点等偏差须在招标人可接受范围之内
5	评分权重		企业资信、信誉实力标权重：10% 技术评标权重：45% 价格评标权重：45%
		企业资信、信誉实力评分标 准（100分）		财务能力（满分15 分）		2021年至 2024年经会计 师事务所审计的财务报表（含审计报告），每一年得 5分，全部提供的得 15分。 【备注：对于从取得营业执照时间起到 投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营 业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表即视为全部 提供】
6				类似项目业绩（满分 5 分）		近三年内（从竣工验收合格之日起至投标截止之日止）完成过类似工程一项得5分； 完成过类似工程指：具备已完成且工程质量合格的工程造价为 500 万元及以上的配电工程。
				项 目 管 理 机 构	项目经理 情况（满 分 25分）	（1）项目经理注册资格（10分）：具有机电工程专业一级注册 建造师资格的得 10分，具有机电工程专业二级注册建筑造师资 格的得 5分（2）项目经理职称（10分）：具有高级职称的得5 分，具有中级职称的得6分；具有初级职称的得 3分；（3）项目经理业绩（5 分）：近三年内（从竣工验收合格之日起至投标 截止之日止）完成过类似工程一项得 5分。
					技术负责人情况（满 分 10分）	技术负责人职称（10分）：具有工程类相关专业高级（含）以上技术职称的得10分，具有工程类相关专业中级技术职称的得 6分。
					拟投入本 工程管理 人员情况 （满分30 分）	基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关施工现场专业人员职业培训合格证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、质量员、材料员应具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及**壮族自治区的规定）评分内容：人员配备情况、人员经验情况、特殊项目其他专业技术人员设置要求等，由招标人根据项目需求调整。 1.全部持证上岗，年审合格，人员配备很齐全、合理;优秀（25-30分） 2.全部持证上岗，年审合格，人员配备比较齐全、合理; 良好（20-24分） 3.全部持证上岗，年审合格，人员配备基本齐全、合理 ;一般（15-19分）。
				管理体系认证(满分15 分)		满分15分。具有质量管理体系认证（有效期内）得 5 分、职业健康安全认证（有效期内）得 5 分、环境管理体系认证（有效期内）得 5分（均以****点击查看管理委员会CNCA官网查询为准，投标文件中提供的证书编号对应证书为“有效”状态方可得分；证书为“过期失效”、“撤销”状态或“有效”状态对应证书编号的证书未在投标文件中提供，均不得分）。 判断证书等是否在有效期，以投标截止日时点为准。
		技术标评分 标准(总分 100 分，技术标得分低于 60 分的投标 应否决)		注： 1、招标人在设置技术标评审标准时，应对各评分标准进行量化，设优、良、中、 差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间
				主要施工方法 （满分 15.00 分）				各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保 安全。优：15 分；良：12 分；中：7 分；差：0 分。
				拟投入的主要 物资计划 （满 分 10.00 分）				投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配 置、进场时间安排合理，满足施工需要。优： 10 分；良：8 分； 中：6 分；差：0 分。
				劳动力安排计 划（满分 10.00 分）				各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳 动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。优： 10 分； 良：8 分；中：6 分；差：0 分。
				确保工程质量 的技术组织措 施（满分 10.00 分）				应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度 健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整， 能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。优：10 分；良： 8 分；中：6 分；差：0 分。
				确保安全生产 的技术组织措 施（满分 10.00 分）				应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技 术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。优：10 分；良：8 分；中：6 分；差：0 分。
				确保工期的技 术组织措施（满 分 10.00 分）				在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面 有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计 划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善， 安排科学合理，符合本项目施工实际要求。优：10 分；良：8 分；中：6 分；差：0 分。
				确保文明施工 的技术组织措 施（满分 10.00 分）				针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且 措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011） 合格标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。优：10 分；良：8 分；中：6 分；差：0 分。
				工程施工的重 点和难点及保 证措施（满分 15.00 分）				针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难 点问题的方法是否合理。优： 15 分；良：12 分；中：5 分；差： 0 分。
				施工总平面布 置图（满分 10.00 分）				应有施工总平面布置图，安排科学合理，踏勘报告针对性强，符合本项目施工实际 要求。优：10 分；良：8 分；中：6 分；差：0 分。
	商务标评分标准(满分 100 分）			评审标准			有效投标人评标价等于评标基准价时得 100 分，评标价每比评标基准价高1%扣1分，扣到0分为止；评标价每比评标基准价低1%扣0.5分，扣到0分为止。
				评标基准价计算方法（100分）			当所有参与评标的有效投标人少于N=4家时，以所有参与评标的有效投标人评标价的平均价做为评标基准价；当所有参与评标的有效投标人多于N家（含N家）时，参与计算的有效报价由高到低排序后去掉一个最高报价和一个最低报价，其余报价的 算术平均值为评标基准价。
				投标报价的偏差率计算公式			投标人的评标价格每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.5分，扣到0分为止。

评标办法前附表（综合评分相同时的排序原则）

说明：有报价修正的，以修正后的报价为准；可抵扣的增值税率不同的或报价分项中列明多个增值税税率的，均以扣减增值税后的报价为准。

评标办法前附表（否决投标情形）

本评标办法采用综合评估法，即由技术组对各投标人进行技术评分，由商务组对各投标人商务、评标价格进行评分，评标委员会将技术评分、商务评分、评标价格评分进行加权，计算出各投标人的综合评分，并据此进行排序，推荐首选中标人和备选中标人（如有），****点击查看委员会定标。

1 评标工作总则

1.1 评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 评标对象为投标人提交的投标文件及其有效的补充文件。

1.3 评标的依据为招标文件及其有效的补充、修改文件。

1.4 评标委员会下设的各专业组（技术组、商务组）相对独立工作，****点击查看委员会的协调下，相互之间提供评标所必须的资料。

1.5 评标委员会负责评标过程的领导、组织、协调工作，并推荐首选中标人和备选中标人（如有）。

2 评标工作程序2.1 评标准备

评标委员会全体成员熟悉招标文件内容、评标办法，学习评标纪律要求。

2.2 初步评审

评标委员会对各投标人进行初步评审，填写《初步评审表》并签章确认。初步评审分为资格评审、形式评审和响应性评审。

2.2.1 资格评审

评标专家根据招标文件《第一卷 投标人须知》“投标人须知前附表--投标人资格和要求”的内容，审查投标人是否满足招标文件规定的投标人资格要求，并将审****点击查看委员会，评标委员会评议后，确定未通过资格评审的投标人，否决其投标。

2.2.2 形式评审和响应性评审

详见****点击查看综合部分），任何一项不符合要求的投标，评标委员会有权否决其投标。

2.3 详细评审

详细评审分为技术评标、商务评标、价格评标和综合评标。技术评标根据技术评标因素采取评分方式，商务评标根据商务评标因素采取评分（或评审）方式、价格评标采取计算评标价格并评分的方式。根据技术、商务、价格的评标结果，经分析比较，进行综合评标。

2.3.1 技术评标

对通过初步评审的投标人及投标方案进行详细评审，具体采取评分方式。主要是以评分排序反映对各投标人及投标方案的技术、业绩、**等综合情况的比较结果。技术评分是对各投标人及投标方案进行技术、性能、安全、可靠等比较的主要依据。

技术评分采取由专家独立评分，系统自动统计分数。

2.3.1.1 技术评标要素

详见评标办法前附表（技术评分标准）。

2.3.1.2 技术评分一般规定

2.3.1.2.1参加评分的专家应遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

2.3.1.2.2参加评分的专家应力求客观公正、实事求是，避免学派偏见和个人偏爱。

2.3.1.2.3技术组对技术评分表的权重及分值的评分、合分原则进行打分前培训。

2.3.1.2.4进行技术评分时，按评标因素对各投标人进行衡量、对比的依据，应仅限于招标文件、投标文件（含有效的澄清文件）的相关内容以及按照有效方式提供的正式试验数据。拒绝采信口头描述。

2.3.1.2.5参加评分的专家须为技术组正式成员（不含列席人员）。

2.3.1.3 技术评分细则

2.3.1.3.1 各专家成员依据评分标准独立自主评分。

2.3.1.3.2对评分表中的每项，专家成员应根据投标文件及澄清文件对招标文件要求的满足程度等排定投标人的顺序。

2.3.1.3.3如果各投标人某一项指标/技术水平相同，分值应当一样，其评分可为该项标准分的最低分和最高分之间。

2.3.1.3.4除2.3.1.3.3条规定情况外，原则上技术评分表中每一项评标因素的最高分不能低于该项满分的90％，最低分不能低于该项满分的60%。除特殊说明以外，最低不得低于该项标准分的最低分。如专家认为某一投标人本项存在严重偏差，则可以将本项分值低于标准分的最低分,但需书面补充说明理由。

2.3.1.3.5各专家评分时每项评分保留小数点后1位，各投标人技术得分应为评分专家有效打分之平均分，平均分保留小数点后2位。

2.3.1.3.6评分如有明显的倾向性、显失公正，****点击查看委员会确认后，可判为严重违规评分，不参加最终统计。

2.3.1.3.7如不参加最终统计的评分表达到半数，则该组评分整体无效，****点击查看委员会，重新评分。

2.3.1.4 技术评分程序

2.3.1.4.1技术组先学习技术评标评分规则及评分细则（技术评分表）。

2.3.1.4.2评标专家独立评分，核对无误后提交，系统自动统计分数。

2.3.1.5 技术评标排序

各投标人技术评标排序根据技术评标评分确定。

2.3.1.6 编写技术评标报告

技术评标报告一般应包括评标过程简述、投标人技术方案、技术特点简介、业绩情况介绍、评分排序情况等内容。

如投标人的技术方案对设备的安全性、经济性有重大影响但用技术评分不足以说明的，在评标报告中可作特殊说明。

2.3.2 商务评标

根据第2.3.5.1条中商务评分权重设置情况确定商务标是否评分：当商务评分权重不为0时，按照2.3.2.1条执行；当商务评分权重为0时，按照2.3.2.2条执行。

2.3.2.1 商务标评分

商务评标具体采取对商务评标要素进行评分的方式。

2.3.2.1.1 商务评标要素

商务评标要素包括：合同条款的响应程度等。

2.3.2.1.2 商务评分一般规定

（1）商务评分为专家集体评分。

（2）对评分表中的每项条款，专家成员应根据投标文件、投标澄清文件对招标文件要求的满足程度排定投标人的顺序。

（3）如果投标人某一评分项目对招标文件要求的满足程度相同，分值应该相同。

（4）如果专家有充分的理由认为投标人所报某项指标与实际有明显差异，专家可考虑此情况对此项评分排序适当调整。

（5）各项评分分值应保留小数点后一位（4舍5入）。

2.3.2.1.3 商务评分标准（满分100分）

详见评标办法前附表（商务评分标准）。

2.3.2.2 商务标不评分

商务评标主要进行符合性审查，不予以评分。当投标人对招标文件商务部分实质性不响应或提出实质性偏差时，将对其投标予以否决。

2.3.3 价格评标

2.3.3.1 投标报价修正原则

2.3.3.1.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列原则修正：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准修改单价；

（三）投标文件中投标函报价与投标价格表总价不一致的，以投标价格表总价为准；

（四）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以依据单价计算出的结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序从第一项至第四项依次修正。按此原则修正后的投标报价对投标人产生约束力。

2.3.3.1.2 按照投标人提出的无条件优惠(折扣)修正其投标总价，并以相应的百分比对其分项价格进行折扣修正，修正后的投标报价及分项价格对投标人产生约束力。

2.3.3.1.3 对投标人提出的具有附带条件的优惠(折扣)，不修正投标总价，在计算评标价时也不予计入。

2.3.3.1.4分包与外购设备/部件若出现多个报价，****点击查看委员会将视其最高价为唯一报价并修正投标报价，修正后的投标报价对投标人产生约束力。技术投标文件中分包与外购设备/部件品牌与投标价格表中不一致的，以技术投标文件为准。

2.3.3.1.5投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。 投标人中标后，应当以按照上述原则修正后的投标报价（即中标价）签订合同。

2.3.3.2 评标价格计算原则

2.3.3.2.1 以有效投标人的修正后的投标价格作为基础，以基本方案计算评标价格。

2.3.3.2.2 对投标文件提出的具有附带条件的优惠(折扣)，在计算评标价时均不予计入。

2.3.3.2.3 对投标文件漏报的分项项目，按其它投标人相应项目最高报价进行计算。如果漏报的部分，其他投标人没有相应的价格，则可以其他项目相当的价格估算计入。

2.3.3.2.4 对投标文件多报的分项项目，评标价格不予核减。

2.3.3.2.5 对招标文件第二卷投标文件格式中有固定工程量/数量的分项项目，如投标工程量/数量与招标文件不一致的，评标价格按其单价与招标文件中固定工程量/数量的乘积予以调增/减。

2.3.3.2.6对投标文件有分项项目，但该项目未填写报价或填写为“0” 或填写“已含”等相同含义文字的，视为报价已含在总价或其他分项中，评标价格不予调整。

2.3.3.2.7对投标文件整项未填写或漏报的，视为报价漏报项目，其评标价按照2.3.3.2.3条款调整。

2.3.3.2.8 对支付条款偏差较小且招标人可接受的，按照折算至同一基准进行评标价调整，****点击查看委员会确定；对支付条款偏差较大且招标人不可接受的，否决其投标。偏差大小招标人是否可****点击查看委员会根据招标项目的属性确定。

2.3.3.2.9 对含复合税种、税率可抵扣税费的报价，评标价格调整至同一基准（不含增值税），****点击查看委员会确定，可抵扣的税费仅限于符合税法的招标人可抵扣的税费。

2.3.3.2.10对单一税种、税率的报价，评标价格不予调整可抵扣的增值税。

2.3.3.2.11 评标委员会确定的还须考虑的其他评标价格调整。

2.3.3.2.12 上述评标价格的调整均应在修正后的正确投标报价（详见2.3.3.1）基础之上进行。

2.3.3.3 评标价格的评分方法（满分100分）

详见****点击查看综合部分）。

2.3.4 编写商务评标报告

商务评标报告一般应包括评标过程简述、****点击查看公司财务状况、资格资信情况的核查与评价、价格汇总表（投标价、评标价）等内容。

2.3.5 综合评标

2.3.5.1 综合评分计算

根据各投标人有效投标方案的技术评分、商务评分、评标价格评分按权重比例进行加权计算综合评分，具体按如下方法进行计算:

名称	符号
技术评分权重	Kt
资信评分权重	Kc
评标价格评分权重	Kp

Ct(i)为第i个投标人的技术评分；

Cc(i)为第i个投标人的商务评分；

Cp(i)为第i个投标人的评标价格评分。

则： 第i个投标人评标综合评分Cv(i)为:

Cv(i)= Kt×Ct(i) + Kc×Cc(i) + Kp×Cp(i)

计算出各投标人的综合评分，按综合评分由高到低进行排序。综合评分相同的，按下列原则比较确定：

（1）投标报价低者优先(有报价修正的，以修正后的报价为准；可抵扣的增值税率不同的或报价分项中列明多个增值税税率的，均以扣减增值税后的报价为准）；

（2）投标报价相同的(有报价修正的，以修正后的报价为准；可抵扣的增值税率不同的或报价分项中列明多个增值税税率的，均以扣减增值税后的报价为准），以技术评分高者优先。

2.3.5.2 编写综合评标报告

评标委员会负责编写综合评标报告，内容包括：

（1）基本情况（包括发标、开标及评标准备情况，招标组织机构，评标方法简述）；

（2）招标范围、工期/供货日期；

（3）开标一览表；

（4）初步评审；

（5）其他否决投标情况及说明；

（6）综合排序一览表

（7）推荐的中标候选人名单；

（8）签订合同前要处理的事宜；

（9）重要澄清、说明或补正事项纪要。

2.4 澄清

评标期间，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

前款所述的“书面通知”及“书面形式”的澄清、说****点击查看集团数字采购平台进行传递。评标期间，投标人应****点击查看集团数字采购平台关注待办事项。

对于专业组提出的澄清问题，****点击查看委员会主任确****点击查看集团数字采购平台发送给投标人。****点击查看委员会提出的问题进行澄清、说明，并在规定的时间内，将澄清回复****点击查看集团数****点击查看委员会提交。

2.5 否决投标情形

评标期间，如发现投标人及其投标文件出现《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规及招标文件所规定的无效投标、否决投标情形之一的，评标委员会应否决其投标。其中，主要否决投标条款见评标办法前附表（否决投标情形）。

2.6 推荐的中标候选人名单

****点击查看委员会根据综合评标报告综合排序推荐首选中标人和备选中标人,如综合排序第二的投标人投标报价超出综合排序第一的投标人投标报价 20 %以上的，则不推荐为备选中标人。

2.7 定标

评标委员会推荐首选中标人和备选中标人（如有），****点击查看委员会确定中标人。

第五卷 合同条款及格式

华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电工程项目

充电桩工程专业施工分包合同

总包单位 ： ****点击查看 （甲方）

分包单位 ： （乙方）

华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目工程

充电桩工程专业施工分包合同

总包单位： ****点击查看 （甲方）分包单位： （乙方）

根据 华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目 工程需要，总包单位（以下简称甲方）将工程的 光伏场区施工 分部 充电桩（具体见附件清单）分项工程，分包给分包单位（以下简称乙方），为保证甲方与发包人（建设单位）所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同，明确各自的责、权、利，并共同遵守。

一、工程概况：

1.1工程名称： 华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目

1.2工程地点： **省**市**商用车厂区

1.3施工规模：1、**快充站两套，含16个充电车位及配套停车棚，**7kW立柱式交流充电桩40套，要求投标单位明确单套价格；慢充项目要接入且满足使用华润电力自有底层平台（支持小桔标准直连协议和云快充V1.5协议）.

二、承包内容：

2.1 充电桩施工

三、分包工程造价及承包方式：

3.1分包合同价格总造价暂定为 ￥****点击查看**元（人民币大写：****点击查看**）含税价。

3.2乙方采用包工包料、包机械、包运输、包安全、包设计变更及进度、包质量、包检验试验检测、包税金、包竣工资料（6套）、包安装垃圾清理外运(甲方指定的项目内某一地点）、包验收通过、包成品保护、包国家规范质量保证期内的回访保修方式承包。

3.3 合同结算方式：

本分包合同采用固定总价形式，合同执行过程中价格不作调整。

3.4分包计税方式：一般计税

3.5分包分类金额及税率：

若按照国家相关法律规定税率变动，按最新规定执行。本分包合同中人工费在分包合同价中的占比为20%。

3.6设计变更及其他费用的调整：

按本合同结算条款执行。

四、工期：

4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为30个日历天， 年 月 日至 年 月 日止，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。

4.2乙方施工人员进场前，须向甲方项目部申请，经项目部管理人员审核同意后方可进场施工。

4.3乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方项目负责人签字认可。甲方应提供适宜的作业面，乙方应严格按照调整后的进度计划实施。在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

①乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

②乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

③因乙方原因导致工程质量不符合总合同的质量要求及相关规范、标准、文件要求要求的；

④乙方违反约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

⑤乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

⑥乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

⑦乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

⑧乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

出现乙方违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在3天内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方除了要承担甲方因此受到发包人的经济处罚及甲方由此产生的其他经济损失外，甲方有权按照分包合同价 20% 对乙方进行处罚，且甲方有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

因乙方违约解除合同后的处理：因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后30天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

①合同解除后，按分包合同单价确定乙方实际完成工作对应的合同单价，以及乙方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

③合同解除后，因解除合同给甲方造成的损失，乙方应给与赔偿；

④合同解除后，甲方负责进行清场，由此产生的全部费用在乙方的结算款中扣除，结算款不足以支付时，乙方应给予赔偿；

⑤甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照争议解决的约定处理。

4.4如遇①设计变更；②发包人（建设单位）未按合同拨付工程款；③由于发包人（建设单位）提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方协助乙方与发包人（建设单位）办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得发包人（建设单位）、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行。若乙方原因造成项目工期延误导致甲方被发包人（建设单位）单位追究责任承担的违约金，甲方有权要求乙方承担或从乙方工程款中扣除）。

4.5非上述原因，乙方不能按节点/合同工期竣工，由乙方承担总承包合同中的违约责任，如：乙方应承担发包人与甲方所签订建设工程施工合同中工期逾期违约责任外，乙方仍需承担工程分包合同总价的 0.01 %/天的违约金，并承担由此造成的一切损失等（详细违约条款详见总承包合同）。

4.6若因甲方的原因造成工期延误，经甲方书面确认后工期顺延。

五、质量：

5.1按总承包合同的质量要求经甲、乙双方协商，乙方所承担的工程质量等级按照总承包合同质量等级要求、国家及甲方内部质量文件要求及质量评估、评定标准，评定达到 合格 标准等级。若因乙方施工质量问题达不到总承包合同质量等级要求，使甲方遭受发包人处罚，则乙方除承担甲方遭受建设单位的处罚款项外，乙方还需向甲方支付分包合同价的5%违约金，从工程款中扣除，且乙方须无条件返工直至达到合同要求的质量标准，由此造成的费用增加及工期延误由乙方承担。如乙方不按规定时间进行处理，甲方有权另行安排人员进行处理，费用从乙方的剩余工程款中按双倍扣除，如出现扣不抵债情况，甲方有权向乙方提起索赔相关费用。

5.2乙方施工方案必须按照国家及甲方有关规定进行编制审批，如发现施工方案与现场不符，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金为分包合同造价的1%，从工程款中扣除。

5.3在质保期范围内，甲方如申报优质工程，乙方必须无条件配合甲方完成申报工作，所涉及的整改及返修费用由乙方自理。

六、施工现场主要负责人名单：

甲方：项目经理： 资质等级： 联系电话：****点击查看****点击查看***乙方：项目经理：*** 注册证号：****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看*

技术负责人：** 职称证号：****点击查看****点击查看***

质检员：****点击查看 岗位证号：****点击查看****点击查看***

安全员：****点击查看 岗位证号：****点击查看****点击查看***

施工员：****点击查看* 岗位证号：****点击查看****点击查看***

资料员：****点击查看* 岗位证号：****点击查看****点击查看***

6.1乙方必须提供项目人员有效的岗位证件、身份证、劳动合同、社保资料、工资发放记录复印件给甲方项目部存档。

6.2乙方项目经理必须到岗，如无故不到岗，一经发现处每天500 元的罚款，其他管理人员如无故不到岗，一经发现处每天 200 元的罚款，罚款从应支付工程款中扣除。

6.3乙方项目管理人员应按要求参加甲方、建设单位、监理单位主持召开的项目工程进度、质量、安全会议，参加与乙方有关的检查、验收工作。无故缺席会议、检查、验收工作的，视为无故不到岗将按6.2条进行处罚。确实不能参加时应书面向甲方项目经理请假，甲方项目经理批准后方可缺席。

6.4乙方管理人员如需离开项目时，需要书面向甲方项目经理请假，甲方项目经理批准后方可离开，无故不请假离开项目的将按6.2条执行。

七、甲、乙双方责任：

7.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

7.2甲方应在乙方进场**行有关技术、工期进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求以及罚款的依据和相关的现场管理规定，并提供施工作业条件。

7.3甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查，若达不到要求时可责令其返工，乙方接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由乙方负责。工程完工后甲方应及时对质量进行检评，但最终的等级评定应以发包人（建设单位）、监理、质监等部门验收评定为准。由此产生的乙方工期不给予顺延，并承担由此造成的损失。

7.4甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。乙方工期不给予顺延。由于乙方原因，导致甲方被上级部门下单整改或者停工的，所造成的损失由乙方负责，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金为 1000元/次。

7.5甲方对乙方进入现场的人员有实行管理、要求更换、提出处罚的权利。现场管理人员须按时参加工程例会、协调会等管理活动。乙方如需更换项目经理和主要管理人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方和监理，并征得甲方书面同意。若乙方施工进度无法满足要求，甲方有权要求乙方增加人员、设备；若乙方不听劝告或拒不执行以致施工进度仍无法满足要求，甲方有权解除合同，一切损失由乙方负责。

7.6乙方应按照本合同的约定，对分包工程进行施工至达到合同约定的竣工标准并承担质量保修责任。否则甲方有权追诉乙方的经济、法律责任。

7.7乙方应根据分包工程的规模、技术、质量、工期等要求在分包工程开工前编制分包工程施工组织设计或专项施工方案，在完成乙方相应的审批手续后报甲方审批，并按审批后的施工组织设计或专项施工方案组织施工，并对施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。乙方应履行分包职责，做好各要素的质量记录，乙方每月25日前提供一次分包工程相关资料给甲方，如乙方未能每月提供一次分包工程资料给甲方的，对乙方处以分包工程造价百分之二的处罚，甲方有权停止支付分包工程进度款。分包工程质保资料应该根据甲方的相关规定收集完整。分包工程竣工后30天内，乙方应向甲方提供 6套完整有效的分包工程竣工资料，并配合甲方做好分包工程的竣工验收工作，直至工程顺利交付建设单位。乙方未能按期提交分包工程竣工资料的，将处以分包合同造价1%的处罚，甲方有权停止进行分包工程结算的办理。

7.8乙方施工进度较施工总进度计划滞后 5天，且无正当理由及未能提供工期签证资料的。甲方将约谈乙方法人，约谈后仍无改进的，****点击查看公司对乙方所承接的工程进行施工，乙方应无条件给予配合，且甲方有权将乙方列入甲方黑名单库，限制乙方在甲方的工程承接工作。

7.9如涉及到大宗材料采购，乙方必须向甲方提供大宗材料采购合同，若乙方未及时提供大宗材料采购合同，甲方有权停止支付分包工程款，由此造成的损失由乙方负责。乙方所采购的材料及半成品必须符合设计和现行规范标准的要求，并承担质量责任。所有的工程材料必须有出厂合格证、型式检验报告、质保书等质量证明文件，并按规定进行现场取样，送有资质的检测单位检验，合格后方可用到工程上，并将检验结果报甲方备案，一切检验费用由乙方负责。甲方有权对乙方进入现场材料进行抽检，抽检不合格的材料，除清除出现场外，还需要按甲方规定对乙方处以 2000 元/次处罚。未经检验或检验不合格的材料用到工程上的，乙方必须进行返工处理，由此造成的损失由乙方负责，并处以罚款 5000 元/次。如有由乙方负责运输的超大件或超重件（及其他乙供材料），应****点击查看管理部门办理申请手续，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费和其他费用由乙方承担。对于由甲方提供主材的分包工程，乙方应按施工图纸进行下料，对下料错误及损耗超过3%的，甲方有权从乙方的工程款中扣除相应金额的材料费。

7.10乙方应保证进场施工人员必须身体健康，且无高血压、心脏病等不能从事建筑施工类疾病，从事特种作业人员必须持特种作业上岗证。乙方进场后应严格按照甲方有关安全生产、文明施工的规定及相关安全生产制度进行施工，服从甲方职能部门的管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育，严格遵守甲方现场的各种规章制度，做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，做好施工区及宿舍区的安全、文明施工及周边环境与生态的保护工作。

7.11乙方在施工过程中应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。乙方应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划并报送甲方批准，乙方按照批复的施工环保措施计划有序的堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏，因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，乙方应承担责任。乙方在施工中应采取措施防止水土流失、地下水及饮用水的污染并加强对噪声、粉尘、废气、废水、和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和费油的治理和排放。

7.12乙方在施工中应严格遵守国家安全生产法律、法规、法令、规程、标准及强制性条文规定，完善安全措施，确保安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程，所造成的安全事故乙方承担事****点击查看政府部门相应处罚。

7.13乙****点击查看政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担自身责任造成的罚款。

7.14乙方在施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应至少在施工前三天书面通知甲方，由甲方报发包人（建设单位）与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方可继续施工。

7.15乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程应由乙方书面通知甲方、监理等单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续及记录方能进行下一道工序的施工。

7.16对产品的保护，甲、乙双方都具有同等的义务和责任，在施工中甲、乙双方必须严格执行甲方内部对产品保护的有关规定，凡造成对方产品破坏或其他市政基础设施、其他分包损坏的应按损坏产品价值2倍予以赔偿。整个工程竣工验收交付前，乙方应负责照管和维护工程。工程交付时尚有部分未竣工交付使用的，乙方还应负责该未竣工交付使用工程的照管和维护工作，直至竣工后移交建设单位为止。

7.17乙方必须按当地有关部门规定交纳各种保险以及农民工意外伤害险，费用由乙方自行承担，乙方应向甲方提供办理保险的相关票据复印件备案。投保的个人保额原则上不低于100万元。

7.18乙方应按时结算支付劳务费并及时发放到劳务人员工资卡账号上，不得拖欠；不得以甲方未及时支付工程款为由，拖欠工人劳务费。如拖欠劳务费引起纠纷，一切责任由乙方负责。

7.19乙方应对本项目委派专职的劳资管理员，乙方专职劳资管理员应对乙方所属的农民工身份证复印件、用工合同、考勤表、进退场确认书及工资发放表等资料进行整理更新，形成劳动计酬手册报甲方备查；工资表考勤表每月应及时交给甲方，乙方应按规定实行农民工工资与工程材料款等相分离的制度。

7.20乙方必须按照甲方有关财务管理规定和国家税收政策，向甲方及时提供合法的财务核算资料。

7.21乙方应付给第三方的人工、材料等费用应及时支付，如因拖欠费用而发生诉讼的，导致法院查封甲方帐户，如因拖欠费用而发生工人闹事，导致施工现场停工，产生的损失由乙方承担，并按诉讼标的数额的10%对乙方予以经济处罚，****点击查看法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。乙方在任何时候不得以甲方名义向材料供应商出具欠款说明，因此而产生的后果由乙方承担，并应赔偿甲方一切损失。

7.22乙方在分包范围内对甲方与业主签订的施工总承包合同项下所有的违约责任进行兜底，如因乙方违约造成甲方损失，一切损失及责任均由乙方承担。如造成甲方被乙方或第三方起诉，乙方应承担甲方参加诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等所有费用，****点击查看银行****点击查看法院冻结的，****点击查看银行****点击查看中心公布的市场报价利率的4倍承担资金占用费。

八、付款方式与结算：

8.1本合同签订生效后，乙方将编制的施工组织设计或专项施工方案、预算书交甲方在 15 日内审定，经甲方代表、监理人签字认可后，作为支付款项的依据（不认可的应在15天内做出回复）。乙方不得将分包工程价款挪做它用，视工程需要，甲方有权在通知乙方后代付分包工程材料款等。

8.2预付款及工程款

8.2.1预付款支付

本项目无预付款

8.3进度付款

8.3.1建筑安装工程费（建筑安装工程、独立费、安全生产费、增值服务费）

（1）计量

每月23日乙方应根据总承包合同约定的计量原则，对已完合格工程项目进行计量，报监理人审批，甲方项目部出具审核意见，作为办理进度款结算的依据。

乙方办理中间进度款支付时，应出具支付申请函、里程碑或阶段性验收资料，同时应提供与支付金额相等的增值税专用发票。乙方办理最终结算时，应出具支付申请函、最终验收证书，同时应提供与支付金额相等的增值税专用发票。

（2）支付

乙方按监理人和甲方确认的当月工程量，计算出已完工程的价款编制“工程价款结算帐单”提交监理人和甲方，甲方在乙方提交的“工程价款结算帐单”后30天内予以签证，在甲方足额收到发包人支付的等额已完工程价款，且乙方提供等额（已完工程施工部分价款100%）的税率为9%增值税专用发票后，支付已完施工部分价款的80%。

当整体工程全部竣工验收合格、甲方获得已完工程全部移交证书，且发包人与甲方办理完施工部分竣工结算后30天内且在甲方足额收到发包人支付的同比例施工部分结算总价款后，甲方向乙方支付至施工部分结算总价的97%，在付款前乙方应提供等额的财务收据，剩余的3%（不含安全文明施工费）作为合同工程质量保证金。

（3）质保金

施工价款剩余部分作为工程质量保证金，按分包合同结算价的3％扣留。质保金退还详见8.3.4条。

8.3.2设备价款的支付

（1）设备款（主要设备材料：箱变、电缆、充电桩）

合同生效乙方按交货计划在规定的时间内将所有设备材料运至交货地点，通过安装前抽样检验并提交下列单据经甲方审核无误后30天内且在甲方足额收到发包人支付的同批次等额设备到货款后，甲方支付该批次到货设备材料价款的主要设备材料为70%作为到货款：

a.金额为该批次到货合同产品总价100%的增值税专用发票（税率为13%）；

b.注明所装货物品名、型号、数量、毛重、净重尺寸的装箱单；

c.乙方出具的出厂检验报告、合格证书；

d.甲方项目部盖章的收货凭证；

e.合同产品到货现场经第三方（由建设单位指定具备资质单位）抽查检验合格的相关凭证；

f.支付申请函（甲方提供格式）。

（3）安装完成验收款

乙方按在规定的时间内完成设备的安装，并提交下列单据经甲方审核无误后30天内且在甲方足额收到发包人支付的等额已安装完成验收设备价款后，甲方支付设备价款的20%：

a.由甲方签署的合同设备的初步验收证书；

b.由甲方签署的性能验收证书；

c.乙方开具合同设备材料的收据；

d.支付申请函（甲方提供格式）。

（4）质保金的扣留及支付

设备质量保证金按设备总价的10％扣留。质保金退还详见8.3.4条。

8.3.3人工费的支付

在甲方足额收到发包人支付的等额人工费后，甲方向乙方支付的全部人工费适用本款的约定。

甲方与乙方同意，本工程人工费支付周期为【1个月】，自开工通知出具当日起算，至工程移交证书出具之日止。乙方应当在上述支付期限届满前【15】天，将证明乙方当期实际用工情况和相应人工费的付款申请书连同甲方可能会合理要求的支持文件提交甲方，一式四份。该申请书中应包括乙方及分包商的工资支付表、乙方及分包商实际支付农民工工资的凭证，甲方自收到该付款申请书15天内审核完毕。

8.3.4本工程质保金退还

分包合同质保期按总承包合同条款执行，且未出现质量问题，或虽有质量问题但乙方已按合同约定妥善处理，甲方在收到乙方下列文件和单据审核无误后30日内且在甲方足额收到发包人支付的等额质保金后，向乙方支付剩余质量保证金：

经甲****点击查看银行出具的金额为箱变、充电桩合同结算价格的10%的不可撤销的以买方为受益人的质保保函（格式见附件10《质保保函》）。

支付申请函；

等额的财务正式收据。

工程进入质量保证期满5年，未出现质量问题，或虽有质量问题但乙方已按合同约定妥善处理，办理质保保函退还手续。

以上质量保证金退还及质保保函退还不消除缺陷责任期内，乙方消缺责任。乙方仍需按合同约定，在总承包合同14.1质量保证期和保修期内，按甲方要求完成消缺工作，否则甲方有权追究乙方责任，并索赔。

（关于支付的未尽事宜参照总承包合同条款，以上涉及分包合同工程款的支付的资金风险详见8.8条。）

8.4本分包工程税金由乙方自行承担并缴纳（实际分包项目的），乙方每次收款前按本次应收款额向税务部门申报纳税，并按甲方要求及时将增值税专用发票及税务资料一并交给甲方财务部门，且乙方未能按照甲方要求及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求的，甲方有权不予付款，造成付款延误的，甲方不承担逾期付款的责任。

8.5施工中由于各种原因，突破原预算费用时，由乙方及时向甲方提供有关资料（如补充预算、重大设计变更签证等），并协助甲方及时取得发包人（建设单位）的认可，作为增拨工程款的依据。

8.6工程结算办法：

本合同为固定总价合同，最终结算造价为分包合同价扣除合同实施过程中发生的违约扣款后金额（如有）。

乙方在工程完工后，应整理好有关质量技术及质保资料交甲方备案并配合甲方做好交工的相关手续。乙方未按合同要求提供分包工程竣工资料的，甲方有权暂缓支付分包工程款。

8.7乙方应在工程完工验收合格后 30 日内提出结算，报送甲方，由甲方统一在工程竣工后提交发包人（建设单位）审定确认。未在规定时间内提交结算视同放弃结算权利，甲方有权自行与发包人（建设单位）办理结算，其结果乙方必须认可。

8.8资金风险共担。

8.8.1乙方明确知晓，甲方收到建设单位支付的工程款比例的款项，是乙方取得等比例工程款的前提条件。若建设单位未按期支付甲方工程款，甲方有权相应顺延对乙方支付工程款；若建设单位未足额付款，甲方给乙方的付款比例也同比例减少，甲方均不承担顺延期间的利息和违约金（包括不限于预付款、进度款、结算款等），乙方理解并接受。乙方应协助甲方共同向建设单位追讨，如建设单位不支付或不足额支付款项的部分，乙方不向甲方要求支付；如建设单位采取非现金方式支付（包括不限于承兑汇票、供应链金融、不动产等），乙方自愿接受相对应的方式支付。甲方采取函件、电子邮件等任何方式向建设单位追讨工程款、要求结算等，均视为甲方积极向建设单位行使权利。

乙方已知悉并愿意承担建设单位未及时付款情况下，甲方无法向其支付相应工程款的风险，若将来发生纠纷，为查明事实、分清责任，本着一揽子解决纠纷的原则，乙方同意在起诉甲方时一并将建设单位列为被告，并要求建设单位支付工程款。

若发生纠纷，乙方提起诉讼时，不能查封甲方的账户和固定资产，若乙方查封的，视为违反合同约定，****点击查看集团黑名单，****点击查看集团范围分包工程活动，同时按照所查封金额的每日万分之二支付资金占用费，至账户被解封时止。

8.8.2鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证发包人（建设单位）的资金能按时足额到位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到发包人（建设单位）相应款项的情况表示理解和宽容，乙方不要求甲方每月付款均按时足额到位，并保证不以此为理由放缓或停止施工。

九、争议：

合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成****点击查看人民法院起诉。

十、保修期：

10.1保修期的计算应从工程交付发包人（建设单位）之日起计算。

10.2具体保修内容及要求按工程总承包合同的工程保修条款执行。

10.3在合同规定保修期内出现质量问题或甲方接到发包人（建设单位）投诉，乙方接到通知后必须在48****点击查看维修处理，如乙方不按规定时间进场处理，甲方有权另行安排人员维修，费用从乙方的保修金内按双倍扣除，并不能免除乙方保修责任。

十一、其他措施费包括：

安全文明措施费总额合计为措施费已包含在工程分包合同造价内。使用要求:专款专用，具体按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。

十二、合同附件：

12.1附件：专业工程分包安全生产管理协议、专业分包环境保护协议

12.2附件：专业工程预算书

十三、其他条款：

13.1乙方应在收到变更指示后7天内，向甲方提交变更估价申请。甲方应在收到乙方提交的变更估价申请后7天内报送发包人（建设单位），监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。变更估价按最终发包人（建设单位）认可的变更估价执行。

十四、合同的签订：

14.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

14.2本合同一式 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，均具有同等效力。

（用印签署页）

甲方	乙方
总承包单位名称（章）：****点击查看	分包单位名称（章）
单位地址：****点击查看市晨华路3号	单位地址：
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
	项目负责人：
电 话：	电 话：
开户银行： 建行**市**支行	开户银行：
帐 号：450****点击查看****点击查看050700801	帐 号：
纳税人识别号：914****点击查看****点击查看601361X	纳税人识别号：
联 系 人：梁发源	联 系 人：
电 话：186****点击查看5591	电 话：
日 期：	日 期：

附件1：

建筑施工分包方环境保护协议书

为遵守国家和地方环境法律、****点击查看公司环境方针，完成公司环境目标与指标，保证项目施工生产符合IS014001认证标准要求，甲乙双方协议如下：

1、我公司(甲方)****点击查看承建的华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电充电桩工程专业分包工程负责落实环境保护对施工阶段的环保要求及施工过程中的环保措施。

2、项目经理部负责对分包方环境保护工作实施监督管理。

3、分包方(乙方)****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看向周围生活环境排放建筑施工噪音时，符合国家规定的建筑施工场界环境噪音排放标准，建筑施工在使用的机械设备，分包方应采取有效措施，防治环境噪音污染，以减轻噪音对周围生活环境的影响。

4、分包方要保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。

5、分包方要防止和减轻粉尘、振动等对周围生活居住区的污染和危害。

6、分包方要合理处置建筑施工过程中产生的固体废弃物。

7、建筑施工竣工后，分包方应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。

8、如果分包方现场有食堂、****点击查看公司规定，加强节水节电管理，食堂废水先经隔油处理，再向外排放。

9、如分包方违反上述协议条款，造成的后果由分包方自行承担。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

甲方代表或委托人(签字)： 乙方代表或委托人(签字)：

年 月 日 年 月 日

附件2安全生产管理协议

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，确保工程建设项目安全文明施工的顺利进行，经甲方****点击查看与乙方（工程承包商）****点击查看****点击查看****点击查看****点击查看 双方平等协商就华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目充电桩工程专业分包工程达成以下安全协议。

第一条 双方必须共同遵守的法律、法规、规章制度

《中华人民**国安全生产法》（2014年12月1日施行）

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日中华人民**国国务院令第397号公布，2014年7月29日修订）

《中华人民**国劳动法》（1994年7月5日第八届****点击查看**委员会第八次会议通过）

《中华人民**国环境保护法》（2015年1月1日起实行）

《中华人民**国消防法》（2009年5月1日起实行）

《建设工程安全生产管理条例》（2003年11月24日中华人民**国国务院令第393号公布）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

甲方上级主管部门颁布的安全生产规程、制度及与安全技术有关的标准。

甲方制订的安全生产管理制度、标准、现场规定。

第二条 甲方安全职责、权利和义务

1、贯彻执行国家、行业有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2、有权对乙方施工资质进行审查,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的乙方签订合同。

3、在分包项目开工前向乙方介绍施工现场的情况，并按公司安全管理制度要求进行“安全技术交底”并签发“开工令”后方可施工。

4、对乙方人员上岗**行安全培训考试，并经考试合格后方可上岗。

5、有权对乙方施工过程进行定期或不定期监督检查，对检查出的不合格项有权提出整改、处罚、停工整顿甚至中止合同执行的处罚。

6、原则上不充许乙方进行转包。当乙方需进行转包时，必须书面申请征得甲方同意，甲方有权要求乙方对分承包商承担工程的相应资质进行审查，有权要求乙方提供相关材料备查。

7、由于乙方责任发生伤亡事故，由甲****点击查看政府主管部门和上级单位，督促指导乙方按规定及时妥善处理事故。

第三条 乙方的安全职责、权利和义务

1、贯彻执行国家、行业、业主及甲方有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，并随时接受业主、监理、甲方管理人员依法实施的监督检查。

2、按国家、行业规定配备合格安全生产管理人员，负责施工安全管理，并报甲方备案。

3、负责对承包施工区域的安全生产管理负全面责任，投入必配的安全设施，责任范围的安全设施包括（但不限于）：高空作业用的水**全绳、自锁器、安全带；“四口五临边”搭设安全防栏；作业区域挂设安全警示标志；保持安全通道畅通、配置足够的消防器材；文明施工做到场地平整、材料分类堆放整齐、作业场所整洁有序等等（安全设****点击查看集团《文明施工与安全管理标准化图集》）。

4、为本单位施工人员提供合格的劳动防护用品。保证特殊工种人员持证上岗，建立特殊工种作业人员档案，并向甲方备案。

5、按规定为本单位现场从业人员缴纳工伤保险费和购买人身意外伤害险。（此项由甲方购买，费用由乙方出）

6、对本单位施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方的安全教育，发生人员调整时，应及时报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育或安全教育考核未合格的不得进行施工，不得录用无身份证人员、童工。

7、对自行携带和使用的工器具、机械设备负有安全管理和保养的责任，在使（租）用大型机械设备时，应在使用前报甲方备案。

8、接受甲方的施工资质审查，并负责提供相关资料，严格按施工资质范围施工，不得将分承包项目再次分包。

9、必须接受甲方的安全监督检查，自觉遵守施工现场安全文明施工管理，对业主、监理、甲方提出的安全整改项必须及时按要求组织整改。

10、根据甲方提供的施工组织设计，编制本单位分包工程范围内的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行。

11、施工责任区做好安全、环境保护措施，日常施工做到工完料尽场地清，保持现场的整洁有序。

12、乙方应接受并配合其责任范围的事故调查，按政府有关要求报送相关事故材料。

13、由于乙方责任导致安全生产事故，由乙方承担事故责任和所发生的经济责任。

第四条 承包范围内的事故上报

发生事故时，乙方须以书面的形式报告甲方，并按照国家有关规定，甲方与乙方双方均应及时向各自上级主管单位上报，****点击查看政府由甲方负责（或甲方委托乙方）上报，报告内容包括事故发生的时间、地点、事故概况、正在采取的紧急措施等，严禁弄虚作假，隐瞒不报。同时甲、乙方双方均应接受和配合上****点击查看人民政府有关部门的事故调查。

第五条 处罚、赔偿

1、凡因乙方责任造成的事故和障碍，由乙方承担全部经济损失和责任。同时造成甲方损失的，按本施工合同承担相应的赔偿责任或按双方约定的追加处罚。

2、承包期内连续发生两起乙方责任的人身重伤及以上事故，甲方有权提出中止乙方的承包合同。

第六条 附则

1、本协议作为 华润电力**商用车屋顶分布式光伏发电项目工程充电桩工程专业施工分包合同的补充，与施工主合同同时签订生效，随合同的结束而失效。

2、本协议正本壹式贰份，甲方与乙方双方各执壹份，副本贰份，双方各执壹份，自签章之后生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

负责人（签名）： 负责人（签名）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

第六卷 招标工程量清单

附件一：

设备清单
一、快充及设备部分
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	单 位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	Fusionchargo 充电主机	DS720-720	台	2			三年质保
2	Fusionchargo 兆瓦充电终端	DT1000L2-CNAI	台	1			终端三年质保，枪线及枪头易损件一年质保
3	Fusionchargo液冷超充终端（单枪）	DT6OOL1-CNAI	台	1			终端三年质保，枪线及枪头易损件一年质保
4	Fusionchargo自然冷充电终端（双枪）	DT250N2-CNAI	台	7			终端三年质保，枪线及枪头易损件一年质保
5	Fusionchargo配套件	China Mobile traffic card	个	2
6	指导安装督导调试费	定制	项	1			指导安装调试
7	液冷机组(第三方)(台)	定制	台	1
8	枪线管理器(套)	定制	套	1
9	定制化箱式变压器及配套附属设备等	1600KVA箱式变压器及涉网服务费	项	1			含基础和报装品牌选用特变电工、**泰开、**特锐德、正泰电气或等同含箱变基础、高压柜、低压柜、并网及国网协调费
10	开闭所至箱变电缆	ZR-YJV22-8.7/15-3*70	米	800			含电缆沟施工(电缆品牌选用通光强能、宝胜科技峰或等同）
11	高压电缆沟施工	400*600	米	800			开沟电缆保护管、河沙回填
12	箱变至主机线缆	YJV22-0.6-1- 4*185+1*95	米	50			含辅材施工（电缆品牌选用通光强能、宝胜科技、**东峰或等同）
13	箱变到液冷机组线缆	铜芯电缆	米	50			含辅材施工（电缆品牌选用通光强能、宝胜科技、**东峰或等同）
14	主机到兆瓦终端线缆	YJV22-1.8/3- 4*150+1*70	米	152			含辅材施工（电缆品牌选用电缆品牌选用通光强能、宝胜科技、**东峰或等同）
15	主机至超充终端线缆	YJV22-1.8/3- 4*150+1*70	米	30
16	主机到自然冷终端(双枪)线缆	YJV22-1.8/3- 4*150+1*70	米	500			含辅材施工（电缆品牌选用电缆品牌选用通光强能、宝胜科技、**东峰或等同）
17	辅助电源	YJV-2*1.5	米	500			含辅材施工
18	网线		米	300			含辅材施工
19	充电车位车棚		个	16			16个5米宽车位
20	充电站土建	基础等	项	1			充电桩基础、电缆沟、车位划线等
21	双电源高可靠性费用	1600KVA	KVA	1600			国网收费
22	充电站消防设施		项	1
23	其他费用	安装、设计、配套试验、监控、照明等	项	1			含方案编制费设计费等
二、员工充电桩部分
1	7KW立柱式交流充电桩		套	40			7KW立柱式交流充电桩特来电、科华、英飞源或等同，电****点击查看工厂
2	定制化箱式变压器及配套附属设备等	500KVA箱式变压器及涉网服务费	项	1			含基础和报装品牌选用特变电工、**泰开、**特锐德、正泰电气或等同含箱变基础、高压柜、低压柜、并网及国网协调费，具体容量以设计为准。
3	监控		套	4			接入到现有的监控平台
说明：一、快充及设备部分按此配置清单执行，在合同履行过程中价格不作调整，除独立质保设备外，附属设备质保期按投运后一年 二、所有设备材料必须满足设计要求。