英山至黄梅高速公路工程环保技术咨询服务YHHB-1标段招标公告

公告-招标公告湖北 - 黄冈 - 英山县

发布于 2025-05-27

招标详情

湖北交投英黄高速公路有限公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人7个

立即查看

可引荐人脉643人

立即引荐

历史招中标信息87条

立即监控

本单位近五年环保类项目招标3次，合作供应商1个，潜在供应商0个

查看详情 >

第一章招标公告

**至**高速公路工程环保技术咨询服务YHHB-1标段招标公告

招标编号：****点击查看

1.招标条件

**至**高速公路工程（以下简称“本项目”）已由****点击查看委员会以《省发改委关于**至**高速公路项目核准的批复》(鄂发改审批服务〔2024〕449****点击查看运输厅以《****点击查看运输厅关于**至**高速公路工程初步设计的批复》(鄂交函〔2024〕214号)批准建设。建设资金来****点击查看银行贷款，资金已落实。招标人为****点击查看，招标代理为****点击查看。本项目已具备招标条件。现就本项目的环保技术咨询服务进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：**省**市**县、**县、黄**
建设规模：本项目起于**县草盘地镇西洪河村附近，与拟建的**省**至**高速公路天堂寨支线顺接，起点桩号K0+000，止于黄****点击查看镇**村，设**枢纽互通与沪渝高速公路相接，终点桩号K137+252.121。路线全长约136.762km。主线采用设计速度100km/h的双向四车道高速公路标准建设，整体式路基宽度26m、分离式路基宽度13m。主线共拟设桥梁35714m/97座(含互通区主线桥、主线上跨分离式立交桥)，其中特大桥5030m/4 座、大桥29489m/78座、中桥 1195m/15座；隧道24247m/10座，其中特长隧道17560.5m/4座、长隧道 3881.5m/3座、中隧道2805m/3座；互通式立交11处。设连接线3条，共长约5.966km；匝道收费站8处、服务区3处、养护工区2处，****点击查看中心1处，路政大队营房2处，交警营房1处。本项目概算总投资为204.08亿元，建设工期48个月。
其他：/

2.2招标范围

招标范围：**至**高速公路工程项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测及技术咨询等服务，工作内容包含但不限于：(1)本项目施工期、专项验收准备期的环境监测，编制完成环境监测报告，确保满足环评及批复要求；(2)提供本项目环境保护技术咨询服务，对现场不满足要求的地方提出整改意见；(3)依据主管部门规定的标准和程序完成本项目环境保护专项验收，编制完成验收调查报告，并协助招标人完成备案手续。
标段划分：本次招标划分1个标段，标段号为YHHB-1标段。
计划工期：2190日历天，计划开工日期2025-06
合同估算价：500.00万元

2.3其他：**至**高速公路工程预计服务期为2190日历天(其中施工期 1460 日历天，缺陷责任期730日历天)，服务预计开始时间为2025年6月，实际服务开始及终止时间以招标人正式下发的通知为准。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录。
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标且最多只允许中1个标段。
3.4本次****点击查看政府采购工程。
3.5本项目属性：
3.6其它要求：(1)与招标人存在利害关系并可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。(2)本项目环境影响报告书的编制单位（****点击查看研究院****点击查看公司）不得参与本项目投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在**省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.****点击查看.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2025年05月28日至2025年06月03日24：00时止（**时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2025年06月26日 09时30分
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在**省公共**交易电子服务系统（网址：www.****点击查看.cn）、**省公共**交易电子服务系统（网址：www.****点击查看.cn）、****点击查看运输厅网站（http://jtt.****点击查看.cn）、**交投电子采购平台（http://ec.****点击查看.com/）(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人:	****点击查看	招标代理机构:	****点击查看
地址:	省县东壁大道与西环大道交叉处	地址:	市区路160**点击查看广场写字楼22层
邮编:	435300	邮编:	430033
联系人:	刘先生	联系人:	冯先生
电话:	027-****点击查看0561	电话:	027-****点击查看2130
传真:		传真:
电子邮箱:		电子邮箱:
网址:		网址:
开户银行:		开户银行:
账号:		账号:

2025年05月27日

附录:

附录1 资格审查条件(资质最低要求)

标段号

资质等级要求

YHHB-1

同时具备：

1、有效的企****点击查看事业单位法人证书；

2、持有市场监管机构颁发的资质认定证书(包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书(CMA))。

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。

2、证明材料应附：企业****点击查看事业单位法人证书）、资质认定证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）。

3、对于法人发生重组或变更且影响投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。

4、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

5、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

标段号

业绩要求

YHHB-1

同时具备：

1、近8年内独立完成过1项里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。

2、近8年内独立完成过1项里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似业绩情况”，并在表后附相应证明材料。

2、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书和发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

3、在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若****点击查看公司****点击查看公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，****点击查看公司业绩均不予考虑。如****点击查看公司****点击查看公司，其****点击查看公司的名义计算。

5、“近8年”是指2017年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人(或委托人)出具的证明材料中载明的项目完成时间为准。

6、本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似业绩情况”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

9、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

标段号

信誉要求

YHHB-1

1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；

2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3、投标人未被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；

4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.****点击查看.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.****点击查看.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.****点击查看.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：

1、本表中“近三年”是从指2022年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。

附录4 资格审查条件(主要人员最低要求)

标段号

人员

最低数量

最低资质要求

YHHB-1

项目

负责人

同时具备：

1、高级工程师职称；

2、具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；

3、近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人。

技术

负责人

同时具备：

1、高级工程师职称；

2、具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；

3、近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。

2、投标人应提供拟委任的主要人员的身份证、职称证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

3、投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料要求：上述人员应同时提供相关业绩的合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料的扫描件，且业绩证明材料能体现资格审查条件要求的相关指标，否则该项业绩不予考虑。

4、本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

5、项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构出具的其2024年11月份以来任意连续三个月的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件。

7、业绩认定时间要求：近8年指2017年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人(或委托人)出具的证明材料中载明的项目完成时间为准。

8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

9、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

10、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录5 重大偏差一览表

序号	评审标准	评审因素	重大偏差认定标准
1	形式评审标准	投标文件	投标文件不能正常打开
2		投标人名称	投标人不满足以下情形属于重大偏差：投标文件封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、****点击查看事业单位法人证书)投标人名称、资质证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件
3		投标文件的签署	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位电子印章；（2）投标函未使用CA数字证书加盖单位电子印章；（3）投标函未使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。注：投标函附录可不签字盖章。
4		投标文件组成部分	投标文件缺少以下任一项内容：投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明(信誉情况承诺函)、拟委任的项目负责人资历表、拟委任的技术负责人资历表、技术建议书。注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。
5		联合体投标人（如有）	以联合体方式投标
6		投标报价	有两个及以上的报价（指投标函中的报价），或投标函中的报价与投标文件格式投标报价清单中的总价不一致
7	资格评审标准	****点击查看事业单位法人证书）	（1）投标人是企业法人的，未提供营业执照或提供的营业执照无效；（2**点击查看事业单位法人的，点击查看事业单位**点击查看事业单位法人证书无效。
8		基本账户开户证明	采用现金方式递交投标保证金的，未提供以下任一材料：（1）有效的基本账户开户许可证；（2）基本存款账户信息。
9		资质条件	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、具备有效的企**点击查看事业单位法人证书； 2、持有市场监管机构颁发的资质认定证书(包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书(CMA))； 3、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。 4、证明材料应附：企业**点击查看事业单位法人证书）、资质认定证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）。 5、对于法人发生重组或变更且影响投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。
10		业绩	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备： ①近8年内独立完成过1项里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。 ②近8年内独立完成过1项里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。； 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似业绩情况”，并在表后附相应证明材料。 3、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书和发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。 4、在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。 5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若**点击查看公司点击查看公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，点击查看公司业绩均不予考虑。如点击查看公司点击查看公司，其**点击查看公司的名义计算。 6、“近8年”是指2017年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人(或委托人)出具的证明材料中载明的项目完成时间为准。 7、本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 8、投标人以联合体形式完成的项目，其业绩视为不满足最低业绩要求。
11		主要人员	1、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： ①高级工程师职称； ②具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； ③近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人。（2）技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： ①高级工程师职称； ②具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； ③近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。 2、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”并在相应表后附相应证明材料。（2）投标人应提供拟委任的主要人员的身份证、职称证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件；（3）投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料要求：上述人员应同时提供相关业绩的合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料的扫描件，且业绩证明材料能体现资格审查条件要求的相关指标，否则该项业绩不予考虑。（4）本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。（5）项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构出具的其2024年11月份以来任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件。（6）业绩认定时间要求：近8年指2017年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人(或委托人)出具的证明材料中载明的项目完成时间为准。
12		信誉	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人未被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： (1)在国家企业信用信息公示系统(http：//www.**点击查看.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； (2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.点击查看.cn/）中被列入失信被执行人名单； (3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（本表中“近三年”是从指2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。） (4)其他在“信用中国”网站(http：//www.**点击查看.cn/)中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 4、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》。
13		投标人身份	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段的代建人；（6）为本标段的招标代理机构；（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）为本项目环境影响报告书的编制单位。
14	响应性评审标准	服务期限	投标函未填写服务期限或填写的服务期限不符合招标文件规定的时限
15		投标价格	投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价。
16		投标保证金	采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：（1）投标保证金未从投标人基本账户转出；（2）投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 ****点击查看银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息不符合招标文件规定；（2）在投标截止时间前未提交保函或保单。
17	投标人不得存在的其他情形		投标人存在以下任一情形均属于重大偏差： (1)串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； (2**点击查看委员会要求澄清、说明或补正的； (3)不同投标人的电子投标文件经省公共**交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。
投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。